一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
答案：B
解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案：A
解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3.建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
答案：D
解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
答案：C
解析：P25 《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于，即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。
5.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书
答案：B
解析：P27 要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容.也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。
6.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
答案：C
解析：P33 该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：(1)无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效;(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。
7.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C.代位权行使的费用由债权人自行承担
D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限
答案：D
解析：P39 代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义(选项A错误)代位行使债务人的债权(选项B错误)。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限(选项D正确)，其发生的费用由债务人承担(选项C错误)。
8.乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( )。
A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
答案：B
解析：P39 本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行合同一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。
9.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是( )。
A.不安抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.后履行抗辩权
答案：C
解析：P38 本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求;②一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。
10.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是( )。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节
答案：D
解析：P58-59 在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：
(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;
(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;
(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;
(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;(选项C)
(5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。(选项A)因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。
在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：
(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;
(2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章;
(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限;(选项B)
(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求;
(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;
(6)投标附有招标人不能接受的条件;
(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。
11.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是( )。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先诉抗辩权
D.不安抗辩权
12.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是( )。
A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让
13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。
A.2
B.5
C.7
D.12
14.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.仲裁
15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是( )。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效
16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。
A.审请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决
17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是( )。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理
18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是( )。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价
19.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在( )天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40
20.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是( )。
A.监理能力
B.监理收费
C.检测设备
D.企业信誉
21.某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于( )。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
答案：C
解析：P82 监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。
22.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
答案：B
解析：P84 如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。选项C没有时间上的约定。
23.监理合同的有效期是指( )。
A.监理合同中书面约定的履行期间
B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
答案：B
解析：P86 尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自×年×月×日开始实施，至×年×月×日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。
24.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。
A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失
答案：B
解析：P87-88 合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任;如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。在《委托监理合同示范文本》中，制定了约束双方行为的条款。其中关于监理人的责任限度规定，监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。选项A、C不属于监理人的过失，选项D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人承担赔偿责任。
25.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以( )。
A.发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同
C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同
D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同
答案：C
解析：P90 如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在2l天内没收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。
26.某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是( )。
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
答案：C
解析：P87 在监理合同中规定的委托人义务有人员服务一项，当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。
27.在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括( )。
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
答案：B
解析：P84 监理合同中涉及到监理****利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力中包括对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权，但是不包括对设计、施工承包单位的选定权;对工程设计变更的审批权;对工程规模、规划设计等要求的认定权。以上权力是业主方的权力。
28.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是( )。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水、通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
答案：B
解析：P95-96 在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。
29.工程项目的设计成果完成后，由( )负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A.设计人
B.监理人
C.审图机构
D.发包人
答案：D
解析：P98 设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。
30.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的60%
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
答案：D
解析：P102 环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，即在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此本题不应按照合同的期限考虑，应按照设计人完成的工作量考虑，由于工作量已经超过一半，故应支付合同约定的全部设计费。
31.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( )共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人
32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为( )。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担
33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是( )。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担
34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。
A.工期和经济损失由承包人承担
B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C.顺延合同工期，不补偿经济损失
D.补偿经济损失并顺延合同工期
35.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是( )。
A.停止施工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的要求
C.自行复工
D.向发包人发出请求复工的要求
36.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为( )之日。
A.工程师发出设计变更通知
B.承包人完成变更工程
C.承包人提交变更追加合同价款报告
D.最近一期工程进度款支付
37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是( )。
A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
38.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是( )。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
39.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与( )共同验货。
A.供货商
B.铁路运输部门
C.监理工程师
D.供货商和铁路运输部门
40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是( )。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
41.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为( )。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
答案：A
解析：P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。
42.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
答案：B
解析：P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。
43.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
答案：C
解析：P145 FIDIC的《施工合同条件》通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。
44.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
答案：D
解析：P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。
45.在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
答案：B
解析：P151 FIDIC的《施工合同条件》中规定：(1)在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议;(2)裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益;(3)不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务;(4)合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。
46.按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
A.以履约保函金额为限
B.以中标的合同金额为限
C.为业主的全部损失
D.包括业主的全部损失加违约金
答案：B
解析：P153 按照FIDIC施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。
47.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度
答案：A
解析：P156 FIDIC《施工合同条件》中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
48.在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算
答案：D
解析：P165 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。
49.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告
答案：C
解析：P180 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。
50.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力( )。
A.是终局的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局的，但对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
答案：D
解析：P183 工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
编辑推荐
欢迎光临该注册监理工程师频道：http://www.reader8.net/exam/jianli/
更多精彩内容敬请关注读书人网：http://www.reader8.net/