读书人

2013年监理工程师《合同管理》模拟练习

发布时间: 2013-03-16 14:45:23 作者: luck

  第一题 单项选择题

  第 1 题

  (2010年)根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是(  )。

  A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

  B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

  C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

  D.投标截止日期后要求撤回投标文件

  正确答案:D

  第 2 题

  依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是(  )

  A.合同关系主体为业主和指定分包商

  B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

  C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

  D.由工程师负责协调管理

  正确答案:B

  第 3 题

  按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是(  )。

  A.工程验收通过

  B.承包人送交了竣工验收报告

  C.办理完移交工程手续

  D.发包人支付了竣工结算款

  正确答案:C

  第 4 题

  (2010年)公开招标时,下列对投标人提供的文件进行评审的内容中,不属于评标委员会评审内容的是(  )。

  A.投标文件的符合性鉴定

  B.投标人的资格预审

  C.商务标评审

  D.技术标评审

  正确答案:B

  第 5 题

  按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是(  )。

  A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

  B.抵押人使用的宅基地

  C.抵押人拥有的股票

  D.学校设施

  正确答案:A

  第 6 题

  《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,施工中,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由(  )。

  A.发包人追加合同价款,相应顺延工期

  B.发包人追加合同价款,工期不予顺延

  C.承包人承担发生的费用,相应顺延工期

  D.承包人承担发生的费用,工期不予顺延

  正确答案:A

  第 7 题

  依据《中华人民共和国担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,(  )。

  A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任

  B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  正确答案:D

  第 8 题

  甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是(  )。

  A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

  B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

  C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

  D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任

  正确答案:D

  第 9 题

  承包人(  )将竣工工程交付发包人,施工合同宣告终止。

  A.竣工验收合格后14天内

  B.竣工验收报告经发包人认可后28天内

  C.自发包人收到竣工结算报告后28天内

  D.收到竣工结算款14天内。

  正确答案:D

  第 10 题

  某采用FIDIC《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,建设单位提前占用工程,工程师应及时颁发工程接收证书,但应当(  )。

  A.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任

  B.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任

  C.以建设单位占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任

  D.以建设单位占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任

  正确答案:D

  第 11 题

  在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指(  )。

  A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

  B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

  C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

  D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

  正确答案:D

  第 12 题

  招标人向建设行政主管部门办理(  )手续认可后才可进行招标工作。

  A.申请招标

  B.征地许可

  C.立项批准

  D.安全许可

  正确答案:A

  第 13 题

  设计人提交初步设计文件后3天内,发包人应支付设计费总额的(  )。

  A.30%

  B.40%

  C.20%

  D.60%

  正确答案:A

  第 14 题

  某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以(  )。

  A.招标文件为准,开标时间后延

  B.招标文件为准,开标时间不变

  C.书面解答为准,开标时间后延

  D.书面解答为准,开标时间不变

  正确答案:C

  第 15 题

  索赔事件发生时,现场施工非常紧张,工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力,工程师(  )。

  A.有权不马上处理该项索赔,但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知

  B.必须马上处理该项索赔

  C.有权不马上处理该项索赔,承包商也应推迟提出索赔意向通知

  D.有权不马上处理该项索赔,但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表

  正确答案:A

  第 16 题

  某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同 (  )。

  A.不成立

  B.成立

  C.无效

  D.可撤销

  正确答案:B

  第 17 题

  (2009年)按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是(  )。

  A.提供监理单位施工现场办公房屋

  B.提供夜间施工使用的照明设施

  C.提供施工现场的工程地质资料

  D.提供工程进度计划

  正确答案:C

  第 18 题

  (2008年)某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是(  )。

  A.发包人办理申报手续并承担费用

  B.发包人办理申报手续,承包人承担费用

  C.承包人办理申报手续,发包人承担费用

  D.承包人办理申报手续并承担费用

  正确答案:D

  第 19 题

  通常将勘察任务包括在(  )范围内。

  A.前期准备

  B.监理招标

  C.设计招标

  D.施工招标

  正确答案:C

  第 20 题

  (2010年)某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是(  )。

  A.招标申请经批准后,招标人可以自行招标

  B.办理招标备案后,招标人可以自行招标

  C.无须办理招标备案,招标人可以自行招标

  D.办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标

  正确答案:B


  第 21 题

  (2008年)某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥离重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是(  )。

  A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

  B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

  C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

  D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

  正确答案:B

  第 22 题

  工程接收证书颁发后,表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成,且对(  )。

  A.工程照管责任移交已完成

  B.承包合同的全部义务已完成

  C.缺陷通知期开始

  D.可以办理竣工结算

  正确答案:A

  第 23 题

  《中华人民共和国合同法》是于(  )实施的。

  A.2008年1月1日

  B.2003年11月12日

  C.1999年10月1日

  D.1997年7月1日

  正确答案:C

  第 24 题

  (2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于试车组织责任的说法中,正确的是(  )。

  A.发包人采购的设备,试车前的准备工作由发包人负责组织

  B.承包人采购的设备,联运无负荷试车由承包人负责组织

  C.承包人采购的设备,投料试车由发包人负责组织

  D.发包人采购的设备,单机无负荷试车由发包人负责组织

  正确答案:C

  第 25 题

  对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用(  )合同。

  A.单价

  B.总价

  C.成本加酬金

  D.计划价格

  正确答案:B

  第 26 题

  (2008年)某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人书面授权,工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议,此时,对已支付的工程款(  )。

  A.经乙签字的均无效,全部由甲方重新确认

  B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效

  C.经乙签字的全部有效

  D.需委托造价管理部门确定

  正确答案:B

  第 27 题

  按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为(  )。

  A.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任

  B.工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任

  C.工程师未确认,承包人应修改进度计划

  D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示

  正确答案:B

  第 28 题

  根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是(  )。

  A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

  B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

  C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

  D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

  正确答案:D

  第 29 题

  FIDIC施工合同条件中的暂列金,是(  )的一项款额。

  A.不计入合同价格之内

  B.用于不可预见项目使用

  C.由工程师或承包商代表控制使用

  D.专门用于承包商施工范围内工程使用

  正确答案:B

  第 30 题

  承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程,则(  )可运出施工场地。

  A.随时

  B.经建设单位批准

  C.经工程师批准

  D.经承包商的项目经理批准

  正确答案:C

  第 31 题

  按照FIDIC施工合同通用条款的规定,如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应(  )。

  A.以履约保函金额为限

  B.以中标的合同金额为限

  C.为业主的全部损失

  D.包括业主的全部损失加违约金

  正确答案:C

  第 32 题

  某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人(  )招标人的要求。

  A.应当接受

  B.可以接受

  C.应当拒绝

  D.可以拒绝

  正确答案:C

  第 33 题

  合同解除后,合同中的(  )条款仍然有效。

  A.结算和清理

  B.仲裁和诉讼

  C.结算、清理、违约

  D.结算、仲裁、违约

  正确答案:A

  第 34 题

  非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示(  )。

  A.是承诺

  B.不是承诺

  C.是要约邀请

  D.不是要约

  正确答案:B

  第 35 题

  施工承包人为了避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由(  )承担。

  A.施工承包人

  B.建设单位

  C.供货方

  D.采购方

  正确答案:C

  第 36 题

  (2008年)《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理决定,在法律上的效力(  )。

  A.是终局的,对发包人具有强制约束力

  B.不是终局的,但对发包人具有强制约束力

  C.是终局的,仅对承包人具有强制约束力

  D.不是终局的,对发包人和承包人均没有强制约束力

  正确答案:D

  第 37 题

  工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据(  )进行分类。

  A.索赔的合同依据

  B.索赔的目的

  C.索赔事件的性质

  D.索赔的起因

  正确答案:C

  第 38 题

  某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为6000万元人民币,该项目(  )。

  A.必须公开招标

  B.必须邀请招标

  C.可直接委托发包

  D.必须聘请招标代理机构委托发包

  正确答案:C

  第 39 题

  工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是(  )。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  正确答案:D

  第 40 题

  法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的(  )关系。

  A.道德

  B.权利义务

  C.人际

  D.民事

  正确答案:B


  第 41 题

  在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当(  )。

  A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可

  B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

  C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可

  D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

  正确答案:D

  第 42 题

  供货方将货物一次运至交货地点,并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知(  )。

  A.采购方

  B.监理单位

  C.设计单位

  D.行政主管部门

  正确答案:A

  第 43 题

  工程预付款分为(  )两部分。

  A.动员预付款和材料款预付

  B.动工预付款和材料款预付

  C.动力预付款和材料款预付

  D.动工预付款和设备预付款

  正确答案:A

  第 44 题

  某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程饰的确认,则(  )。

  A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励

  B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励

  C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任

  D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任

  正确答案:B

  第 45 题

  (2009年)按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在(  )到达受要约人,才能取消该项要约。

  A.要约到达受要约人之前

  B.受要约人发出承诺通知之前

  C.承诺通知到达要约人之前

  D.受要约人发出承诺通知之后

  正确答案:B

  第 46 题

  (2010年)《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是(  )。

  A.对方当事人降低注册资金

  B.对方当事人银行贷款数额激增

  C.对方当事人的法定代表人变更

  D.对方当事人经营状况严重恶化

  正确答案:D

  第 47 题

  某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为(  )。

  A.自2月1日始,至12月5日止

  B.自2月1日始,至12月20日止

  C.自2月5日始,至12月5日止

  D.自2月5日始,至12月20日止

  正确答案:A

  第 48 题

  依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以(  )。

  A.立即发出解除合同通知

  B.立即停工并发出通知要求支付预付款

  C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工

  D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工

  正确答案:C

  第 49 题

  依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是(  )。

  A.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金

  B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金(应该是过分高于)

  C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用

  D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

  正确答案:B

  第 50 题

  (2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是(  )。

  A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

  B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

  C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

  D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

  正确答案:D

  第二题 多项选择题

  第 51 题

  《合同法》中,有关承担违约责任的规定,采用的原则包括(  )。

  A.补偿性原则

  B.严格责任原则

  C.惩罚性原则

  D.有限责任原则

  E.连带责任原则

  正确答案:AC

  第 52 题

  《合同法》规定的合同变更条件包括(  )。

  A.有效的合同

  B.协商一致

  C.合同当事人一方确有变更理由和依据

  D.须经合同管理机关批准

  E.变更内容明确

  正确答案:ABE

  第 53 题

  根据《合同法》的规定,由于一方严重违约对方解除合同后,合同中约定的(  )条款仍然有效。

  A.质量

  B.结算

  C.仲裁

  D.标的

  E.担保

  正确答案:BC

  第 54 题

  工程师对材料采购合同的管理应做哪些工作(  )。

  A.对材料采购合同及时进行统一编号管理

  B.监督材料采购合同的订立

  C.监督材料采购合同的履行

  D.合同的执行预测及风险分析

  E.采购合同的拟定

  正确答案:ABCD

  第 55 题

  在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有(  )。

  A.委托人违约应承担违约责任

  B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

  C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限

  D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任

  E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

  正确答案:ACDE

  第 56 题

  (2010年)根据建设工程设计合同示范文本的规定,发包人的义务包括(  )。

  A.按时提供设计依据文件

  B.负责设计成果的报批手续

  C.负责审查各阶段设计文件

  D.保证设计质量

  E.为设计人提供施工现场工作条件

  正确答案:ABE

  第 57 题

  招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括(  )。

  A.要求施工企业必须具备一定的资质等级

  B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

  C.要求投标人必须拥有进口的施工机具

  D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

  E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

  正确答案:CDE

  第 58 题

  下列有关确定变更价款的做法,正确的有(  )。

  A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

  B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

  C.确定的价款报送造价管理部门备案

  D.工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准

  E.承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额

  正确答案:ABD

  第 59 题

  项目招标过程中采用评标价法评标时,可以折算成价格的评审要素有( )等。

  A.企业信誉

  B.工期提前

  C.实施中必然发生的标书漏项部分

  D.技术建议可能带来的实际经济效益

  E.承诺减少业主预付款额度的建议

  正确答案:BCDE

  第 60 题

  某施工项目双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工,开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则(  )。

  A.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担

  B.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担

  C.承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提前竣工奖励

  D.如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任

  E.如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任

  正确答案:AE


  第 61 题

  根据FIDIC《施工合同条件》的规定,施工阶段的合同管理中,施工进度计划的内容一般包括(  )等。

  A.施工工程的计划进度

  B.分包商在施工阶段的安排

  C.重要检查检验的次序和时间

  D.保证计划实施的说明文件

  E.滞后于进度计划的责任

  正确答案:ACD

  第 62 题

  根据《招标投标法》的规定,开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中,导致投标文件无效的有(  )。

  A.投标文件未按要求予以密封

  B.投标函未加盖企业法定代表人印章

  C.投标人未提供投标保函或投标保证金

  D.投标文件对招标文件的响应存在细微偏差

  E.联合体投标未附联合体共同投标协议书

  正确答案:ABCE

  第 63 题

  下列关于格式条款的表述中错误的有(  )。

  A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

  B.当格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款

  C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

  D.若对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释

  E.若对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

  正确答案:AD

  第 64 题

  下列事项中,属于设计合同中设计人应承担义务的有(  )。

  A.对设计文件的质量负责

  B.办理设计文件审批手续

  C.解决施工中出现的设计问题

  D.参加工程验收

  E.编制施工招标文件

  正确答案:ACD

  第 65 题

  对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括 (  )。

  A.工程所需清理费

  B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失

  C.工程本身的损害

  D.工程损害导致第三方人员伤亡

  E.承包人施工机械的停工损失

  正确答案:ABCD

  第 66 题

  公开招标和邀请招标的区别包括(  )。

  A.对投标人资质的要求不同

  B.竞争程度不同

  C.招标费用不同

  D.邀请投标人的方式不同

  E.评标工作量不同

  正确答案:BCDE

  第 67 题

  施工合同履行中,需要进行爆破作业时,承包人应完成的义务包括(  )。

  A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

  B.取得爆破作业资质证件

  C.与相邻建筑物所有人进行协调

  D.作好施工现场的安全防护工作

  E.保护相邻建筑物

  正确答案:BDE

  第 68 题

  工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括(  )。

  A.合同专用条件中的条款

  B.经工程师认可的施工进度计划

  C.施工现场和施工会议记录

  D.工程延期审批表

  E.费用索赔审批表

  正确答案:ABC

  第 69 题

  下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有(  )。

  A.承包人自检后书面通知工程师验收

  B.工程师接到承包人的通知后,应在约定的时间与承包人共同检验

  C.若工程师未能按时提出延期检验要求,又未能按时参加验收,承包人可自行检验

  D.若工程师已经在验收合格记录上签字,只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

  E.重新检验如果不合格,应由承包人承担全部费用,但工期予以适当顺延

  正确答案:ABC

  第 70 题

  公正与鉴证的区别包括(  )。

  A.合同公证与鉴证的时间顺序不同

  B.合同公证与鉴证的真实性不同

  C.合同公证与鉴证的性质不同

  D.合同公证与鉴证的效力不同

  E.法律效力的适用范围不同

  正确答案:CDE

  第 71 题

  《合同法》规定可以解除合同的条件有(  )。

  A.不可抗力发生

  B.在履行期限届满之前,当事人明确表示不履行主要债务

  C.当事人迟延履行主要债务

  D.当事人违约使合同目的无法实现

  E.在履行期限届满之前,当事人以自己行为表明不履行主要债务

  正确答案:ABDE

  第 72 题

  工程设计招标与施工招标的主要区别有(  )。

  A.招标文件的内容不同

  B.投标保函的保证范围不同

  C.对投标书的编制要求不同

  D.开标形式不同

  E.评标原则不同

  正确答案:ACDE

  第 73 题

  合同履行中,承担违约责任的方式包括(  )等。

  A.继续履行

  B.采取补救措施

  C.赔偿损失

  D.返还财产

  E.追缴财产,收归国有

  正确答案:ABC

  第 74 题

  建设工程监理招标的特点包括(  )。

  A.邀请投标人较少

  B.招标文件强调对人员数量的要求

  C.报价在选择中居于次要地位

  D.招标宗旨是对监理单位能力的选择

  E.强调对监理单位提供设备的要求

  正确答案:ACD

  第 75 题

  设计招标与其他招标在评标原则上存在不同,评标委员应更多关注方案的(  )等方面的容。

  A.经济可行性

  B.技术先进性

  C.方案合理性

  D.所达到的技术指标

  E.对工程项目投资效果的影响

  正确答案:BCDE

  第 76 题

  工程材料采购合同履行过程中,对交付货物的质量检验方法包括(  )。

  A.样品对照法

  B.经验鉴别法

  C.物理试验法

  D.化学实验法

  E.查点法

  正确答案:BCD

  第 77 题

  工程项目监理评标时,需要保密的内容包括(  )。

  A.投标报价

  B.评标过程

  C.评标专家名单

  D.评标标准

  E.评标方法

  正确答案:BC

  第 78 题

  某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括(  )。

  A.通知承包人延期开工

  B.赔偿承包人损失

  C.顺延工期

  D.将协调工作交给承包人

  E.按原约定期限支付预付款

  正确答案:ABC

  第 79 题

  某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察,但有些投标人未参加该现场考察,则(  )。

  A.参加现场考察投标人的费用自行承担

  B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担

  C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

  D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

  E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

  正确答案:ACD

  第 80 题

  (2010年)合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有(  )。

  A.政府机关

  B.法人的分支机构

  C.大学所属二级学院

  D.事业单位

  E.社会团体

  正确答案:ABDE

编辑推荐:

2013年山西省监理工程师考试报考条件通知

2013年监理工程师理论与法规训练题汇总

2013年监理工程师《理论与法规》练习题汇总

更多注册监理工程师信息请访问

读书人网注册监理工程师考试频道:http://www.reader8.net/exam/jianli/


读书人网 >合同管理

热点推荐