401(2007)下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人一方可以依法解除合同( )
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值
E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
参考答案：ABD
402(2006)甲施工单位与乙工厂签订了某建筑设备的买卖合同，约定乙应于11 月1日前交付设备，但未按时交付。于是甲发电报告知乙必须于12 月1 日前交付，否则解除合同。12 月2 日，在未收到设备的情况下，甲单位将解除合同的通知以挂号信方式寄给了乙厂。12 月10 日，乙厂收发室签收，但由于乙厂厂长出差直到12 月15 日归来才看到该通知。对此，乙厂厂长并无异议。那么该买卖合同解除的时间是( )。
A.12 月1 日 B.12 月2 日 C.12 月10 日 D.12 月15 日
参考答案：C
当事人一方依照规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。解除人和相对人均有权请求法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
403.《合同法》规定，解除合同表述正确的有( )。
A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同
B. 当事人协商一致可以解除合同
C. 因不可抗力致使不能实现合同目的，一方可以解除合同
D.一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理
E. 合同解除后，当事人均不再要求对方承担任何责任
参考答案：BCD
合同解除的法律后果：1.尚未履行的债务，终止履行。合同解除后，发生合同效力消灭的效果，因此，尚未履行的义务也随合同效力消灭而丧失履行的基础。2.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
404 (2009)当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.定金
参考答案：ABC
违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。但是，在承担违约责任的过程中也会存在各种特殊的情形，例如，当事人既约定了违约金又约定了定金的情形、当事人的违约是由于第三人的原因引起的情形等。违约责任在一定条件下可以被免除。这些条件可以是约定的，也可以是法定的。
405 (2010)工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( )。
A.继续履行合同 B.降低工程质量标准
C.提高合同价款 D.提前支付所有工程款 E.支付逾期利息
参考答案：AE
406. 甲与乙签订房屋买卖合同，将一栋房屋卖给乙。双方同时约定，一方不履行合同应支付购房款35%的违约金;迟延履行合同应支付1000 元/天的违约金。但在交房前适逢房价飚升50%，甲提出房屋不打算卖了，并表示愿意承担违约金。( )
A、乙有权要求甲继续履行合同，并支付购房款35%的违约金
B、乙有权要求甲继续履行合同，并支付迟延履行期间1000 元/天的违约金
C、乙有权要求甲继续履行合同，并减少房屋价款
D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可要求甲承担违约责任
参考答案：B
违约责任是财产责任。这种财产责任表现为支付违约金、定金、赔偿损失、继续履行、采取补救措施等。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。1、继续履行 是指在某合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，也称强制实际履行。继续履行必须建立在能够并应该实际履行的基础上。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：①法律上或者事实上不能履行;②债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;③债权人在合理期限内未要求履行。2、采取补救措施 违约方采取补救措施可以减少非违约方所受的损失。质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，或不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3、赔偿损失 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
407. 某材料采购合同，双方约定违约金为70 万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，承包人为避免停工待料，只能以高出原采购合同价100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给承包人( )。
A. 30 万元 B. 70 万元 C. 100 万元 D. 170 万
参考答案：C
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
408. 某商业项目，2008 年3 月1 日建设单位与施工单位订立施工合同，约定工期罚款3000 元/天，工期3 年。当时同地段类似项目运营收益为1 万元/天。2009 年5 月1 日，建设单位签订预租合同，约定大楼完工后整体租赁予某大型超市运营商，租金2 万元/天，2011 年5 月1 日交房。则如果施工单位工期延误，建设单位可以主张施工单位赔偿的最高额不超过( )
A. 3000 元/天 B. 10000 元/天 C. 13000 元/天 D. 20000 元/天
参考答案：B
损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
409(2006)甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200 吨水泥，货款6 万元，乙向甲支付定金1 万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5 万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是( )。
A.要求甲双倍返还定金2 万元 B.要求甲支付违约金2 万元
C.要求甲支付违约金1.5 万元 D.要求甲双倍返还定金2 万元，同时支付违约金1.5 万元
参考答案：D
定金，是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同债权的实现。定金是债权担保的一种形式，定金之债是从债务，因此，合同当事人对定金的约定是一种从属于被担保债权所依附的合同的从合同。
当事人可以依照约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中。它们可能单独存在，也可能同时存在。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
410 (2011)甲乙材料采购合同约定，违约金4 万元，定金3 万元，由于甲方不履行，给乙造成损失5 万元，则乙可以向主张最多返还( )万元
A 8 万 B 6 万 C 11 万 D 7 万
参考答案：A
411. 根据我国《合同法》的规定，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务被称为( )。
A.先期违约 B.实际违约 C.缔约过失 D.不安抗辩
参考答案：A
先期违约，也叫预期违约，是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
412.甲将自有的一台挖掘机租赁给乙，约定租期为3 月1 日至8 月31 日，2 月12 日甲将该挖掘机卖给丙，约定3 月15 日交货，则乙自( )起可以要求甲承担违约责任
A 2 月12 日 B 3 月1 日 C 3 月15 日 D 8 月31 日
参考答案：A
413.某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。本案中说法正确的是( )。
A. 由于双方违约，甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任;
B. 由于双方违约，甲公司和乙公司可以主张违约责任抵消;
C. 由于双方违约，甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任
D. 由于双方违约，甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任
参考答案：D
当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人双方违约，是指当事人双方分别违反了自身的义务。双方违约责任承担的方式是由违约方分别各自承担相应的违约责任，即由违约方向非违约方各自独立地承担自己的违约责任。
414 (2006)甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应( )。
A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C. 要求甲承包人与监理公司承担连带责任 D. 只能要求甲承包人赔偿
参考答案：B
当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
415. 甲装修公司的工人在为乙顾客家装修房屋的过程中，不慎弄脏了乙家的地毯，造成地毯污渍无法洗净，其价值受损。乙要求甲公司承担违约责任，甲公司认为：在双方订立的合同中，并未约定装修公司有不得弄污地毯的义务，自己并未违约，当然不应承担责任。以下错误的有( )
A.乙有权请求甲公司承担违约责任 B. 乙只能要求甲公司承担侵权责任
C.乙有权请求甲公司同时承担违约责任和侵权责任
D.乙有权请求甲公司承担缔约过失责任 E.乙无权请求甲公司承担任何责任
参考答案：BCDE
416. 某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地。
(1)这属于合同履行中被违约方的( )。
A. 延伸义务 B. 连带义务 C. 减损义务 D. 新增义务
参考答案：C
(2)此事体现了合同法规定的( )
A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则
参考答案：D
417 (2004)一方当事人的违约行为导致工程受到5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7 万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
参考答案：D
当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
418.施工中，由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失800 元/天，工人窝工损失1200元/天。由于设计单位事先通知将推迟30 天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用400 元/天。建设单位应当就此事件向施工单位承担( )的损失赔偿。
A. 机械闲置、交通费用共3.6 万元 B. 工人窝工、交通费用共4.8 万元
C. 机械闲置、工人窝工共6 万元 D. 机械闲置、工人窝工、交通费用共7.2 万元
参考答案：A
419 (2007)甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了15 天。对此损失，应由( )最终承担。
A.甲 B.乙 C.丙 D.甲丙
参考答案：C
420.某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则( )
A. 施工合同无效，履约保函有效 B. 施工合同无效，履约保函也无效
C. 施工合同有效，履约保函也有效 D. 施工合同与履约保函效力没有相关性
参考答案：B
421.下列关于保证担保的说法，正确的是( )。
A.保证合同是要式、单务合同 B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人 D.企业分支机构订立的保证合同一律无效
参考答案：A
保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。下列单位不可以作保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。保证的方式分为一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
422.某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款530 万元，迟延履行利息7 万元，违约金15 万元。施工单位起诉产生的诉讼费用40 万元。则施工单位有权向保证人主张( )。
A.530 万元 B.537 万元 C.552 万元 D.592 万元
参考答案：D
423.保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是( )。
A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕
B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕
C、保证合同没有明确采用保证的方式
D、债务人财产经依法强制执行仍不能履行债务
参考答案：B
一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
424 (2009)甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。
A、丙的保证方式为一般保证 B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
参考答案：C
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任;债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。
保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。
425.甲向乙购买1000 吨水泥，约定6 月1 日到货，甲同时向乙支付定金8 万元，6 月2 日乙发来700 吨货物后无货可交，则甲有权要求乙返还( )。
A. 10.4 万元 B. 8 万元 C. 4.8 万元 D. 16 万元
参考答案：C
当事人一方在法律规定的范围内可以向对方给付定金。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。
426(2009)6 月1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100 万元，约定由买方支付定金30 万元。由于资金周转困难，买方于6 月10 日交付了25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是( )。
A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B.买卖合同自6 月1 日成立
C.定金合同自6 月1 日成立 D.若卖方不能交付货物，应返还50 万元
E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5 万元
参考答案：ABE
定金合同除具备合同成立的一般条件外，还须具备以下条件才能生效：1、主合同有效 这是由定金合同的从属性决定的。2、发生交付定金的行为 定金合同为实践性合同，如果只有双方当事人的意思表示一致，而没有一方向另一方交付定金的交付行为，定金合同不能生效。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效(但是主合同从合同签订之日起生效)。3、定金的比例符合法律规定 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
427(2010)以下不属于民事纠纷处理方式的是( )
A.当事人自行和解 B.行政复议 C.行政机关调解 D.商事仲裁
参考答案：B
428(2010)民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有( )
A.当事人代表 B.第三人 C.鉴定人 D.法官
参考答案：D
诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。
429(2010)下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷 B.劳动争议 C.婚姻纠纷 D.工程款纠纷
参考答案：D
《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整。此外，下列纠纷不能仲裁：1.婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;2.依法应当由行政机关处理的行政争议。
430 (2009)下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是( )。
A.仲裁委员会由当事人自主选定 B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
C.仲裁审理以公开审理为原则 D.对生效的仲裁裁决书可以请求上级仲裁委员会予以撤销
参考答案：A
仲裁的基本特点：1、自愿性 仲裁以双方当事人的自愿为前提，即当事人之间的纠纷是否提交仲裁，交与谁仲裁，仲裁庭如何组成，由谁组成，以及仲裁的审理方式、开庭形式等都是在当事人自愿的基础上，由双方当事人协商确定的。2、专业性 具有一定专业水平和能力的专家担任仲裁员，对当事人之间的纠纷进行裁决是仲裁公正性的重要保障。3、灵活性 仲裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的，因此，与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性。4、保密性 仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。5、快捷性 仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。6、经济性 仲裁的经济性主要表现在：时间上的快捷性使得仲裁所需费用相对减少;仲裁无需多审级收费，使得仲裁费往往低于诉讼费;仲裁的自愿性、保密性使当事人之间通常没有激烈的对抗。7、独立性 仲裁机构独立于行政机构，仲裁机构之间也无隶属关系，仲裁庭独立进行仲裁，不受任何机关、社会团体和个人的干涉，不受仲裁机构的干涉，显示出最大的独立性。
431(2010)下列选项中，对调解的理解错误的是( )
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B.仲裁调解生效后产生执行力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D.法院在强制执行时不能制作调解书
参考答案：C
和解达成的协议不具有强制执行的效力。但是可以成为原合同的补充部分。当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人不可以申请强制执行，但是却可以追究其违约责任。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼。在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。
432 (2009)建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是( )。
A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B.双方签收的仲裁调解书
C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
参考答案：B
调解的形式：1.民间调解 即在当事人以外的第三人或组织的主持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式。民间调解达成的协议不具有强制约束力。2.行政调解 是指在有关行政机关的主持下，依据相关法律、行政法规、规章及政策，处理纠纷的方式。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。3.法院调解 法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，从而解决纠纷的方式。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。4.仲裁调解 仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。
433(2009)甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
参考答案：A
434(2010)当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有( )
A.建筑工程法规 B.建筑材料检验报告 C.工程竣工验收现场录像 D.双方往来的电子邮件 E.代理意见
参考答案：AE
435(2009)建设单位与施工单位发生纠纷提起诉讼，( )不能作为证人出庭作证。
A 总监理工程师 B 建设单位诉讼代理人
C 施工单位项目经理 D 施工单位工人王某(十七周岁) E 本案司法鉴定人员
参考答案：BE
证人包括单位证人和自然人证人两大类。单位作为证人要出庭作证时，应当由单位的法定代表人、负责人或经其授权的人代表单位作证。证人如果确有困难不能出庭的，经法院许可，可以提交书面证词或者视听资料或者通过视听传输手段作证。与当事人有亲属关系和其他密切关系的人虽然可以作为证人出庭作证，但由于上述关系的特殊性，其证言的证明力一般要小于其他证人的证言。下列几类人不能作为证人：1.不能正确表达意志的人;2.诉讼代理人;3.审判员、陪审员、书记员;4.鉴定人员;5.参与民事诉讼的检察人员。
436(2007)建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )提出。
A.开庭审理前 B.法庭辩论前 C.法院判决前 D.举证期限内
参考答案：D
当事人可以向人民法院申请鉴定，也可以由一方当事人自行委托有关部门鉴定。但一方自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的， 人民法院应予准许。当事人申请鉴定的，应当在举证期限内提出，只有在申请重新鉴定，并经人民法院同意时除外。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预缴鉴定费用或者拒不提供相关资料，致使无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的后果。
437(2008)施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括( )
A.鉴定程序严重违法 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C.鉴定结论明显依据不足 D.经过质证不能作为证据使用 E.有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
参考答案：ABCD
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：1.鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;2.鉴定程序严重违法的;3.鉴定结论明显依据不足的;4.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。
438(2011) 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是( )
A、鉴定申请应当在庭审结束前提出 B、鉴定报告由造价主管部门出具
C、法院对鉴定请求不予支持 D、鉴定期间计入审限
参考答案：C
439. 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，说法正确的是( )
A.未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，不能作为证据使用
B.与一方当事人有利害关系的证人证言，不能作为证据使用
C.当事人双方没有争议的事实，不需要提供证据证明 D.司法鉴定一旦作出，当事人不能申请重新鉴定
参考答案：C
440.当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于( )届满前的7 日。
A. 送达期限 B.答辩期限 C.举证期限 D.上诉期限
参考答案：C
当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日。当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保。在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证。当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，也应当在举证期限届满前提出。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应在举证期限内申请延期举证，经人民法院批准，可以适当延长举证期限。
441(2008)仲裁过程中，如果申请人甲申请证据保全，则正确程序是( )
A.甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请
B.仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院
C.仲裁机构将甲的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院
D.仲裁机构采取必要的证据保全措施
参考答案：B
442(2007)人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是( )
A、没收 B、扣押 C、查封 D、勘验
参考答案：A
443 (2010)在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。
A.请求实体权益 B.免除自己法律责任 C.主张程序违法 D.对方承认
参考答案：D
在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象包括：(l)当事人主张的实体权益的法律事实，如当事人主张权利产生、变更、消灭的事实。(2)当事人主张的程序法事实。如当事人的资格与行为能力等问题。(3)证据事实。如书证是否客观真实，所反映内容与本案待证事实是否相关。(4)习惯、地方性法规。
444(2009)根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有( )。
A.太阳自东方升起，西方落下 B.人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
C.人所共知的某企业偷工减料 D.已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
E.已被人民法院生效裁判所确认的事实
参考答案：ABDE
对下列事实当事人无需举证证明：(1)众所周知的事实;(2)自然规律及定理;(3)根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实;(4)已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实;(5)已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实;(6)已为有效公正文书所证明的事实。
445(2008)甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由( )承担。
A.甲 B.乙 C.甲乙双方 D.仲裁庭
参考答案：A
民事诉讼举证责任的分配：
1、一般原则 谁主张相应的事实，谁就应当对该事实加以证明，即“谁主张，谁举证”。在合同纠纷诉讼中，主张合同成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任。主张合同变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同变动的事实承担举证责任。对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。代理权发生争议的，由主张有代理权的一方当事人承担举证责任。在侵权纠纷诉讼中，主张损害赔偿的权利人应当对损害赔偿请求权产生的事实加以证明，即存在侵害事实、侵害行为与侵害事实之间存在因果关系、行为具有违法性以及行为人存在过错。另一方面，关于免责事由就应由行为人加以证明。如，损害是受害人的故意造成的。在劳动争议纠纷案件中，因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、结算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的，由用人单位负举证责任。
2、举证责任的倒置 举证责任倒置，是为了弥补一般原则的不足，针对一些特殊的案件，将按照一般原则本应由己方承担的某些证明责任，改为由对方当事人承担的证明方法。证明责任倒置必须有法律的规定，法官不可以在诉讼中任意将证明责任分配加以倒置。如，因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。
446.某建设工程合同纠纷，当事人双方建设单位和施工单位提供了一系列证据，则关于这些证据的证明力，排序有误的是( )
A. 质量监督报告>质量评估报告 B. 建设工程规划许可证>施工设计图纸
C. 现场工程照片>现场勘验笔录
D. 质量监督站工作人员甲某证言>总监理工程师乙某证言>项目经理丙某证言
参考答案：C
人民法院及审判人员在对证据的审核认定过程中，人民法院就数个证据对同一事实的证明力，可以依照下列原则认定：1.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证;2.物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言;3.证人提供的对与其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。
447(2009)对民事诉讼的基本特征表述正确的是( )。
A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 B.除简易程序外均采用合议庭制
C.所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结
参考答案：B
民事诉讼法的基本制度包括：
1、合议制度 合议制度，是指由3人以上单数人员组成合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度。合议庭评议案件，实行少数服从多数的原则。在民事诉讼过程中，除适用简易程序由审判员一人独任审判以外，均采用合议制度。
2、回避制度 回避制度是指为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员不得参与本案的审理活动或诉讼活动的审判制度。
3、公开审判制度 公开审判制度，是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外，审判过程及结果应当向社会公开的制度。
4、两审终审制度 两审终审制度是指一个民事案件经过两级法院审理就宜告终结的制度。最高人民法院做出的一审判决、裁定为终审判决、裁定。适用特别程序、督促程序、公示催告程序和企业法人破产还债程序审理的案件，实行一审终审。
448.根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者( )人民法院管辖。
A.原告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.标的物所在地
参考答案：B
特殊地域管辖，是指以被告住所地、诉讼标的所在地或法律事实所在地为标准确定的管辖。因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
449. 甲市的建设单位与乙市的施工单位就位于丙市的某污水处理项目订立施工合同，合同在丁市签订，并约定合同发生争议，在丁市起诉。工程完工后，因工程款纠纷施工单位提起诉讼。则关于本案管辖，说法正确的是( )
A.施工单位可以在甲市或丙市起诉 B.施工单位只能在丙市起诉
C.施工单位只能在丁市起诉 D.施工单位可以选择在甲、乙、丙、丁市起诉
参考答案：C
450.下列纠纷中，应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是( )。
A.房产买卖纠纷 B.装饰材料买卖纠纷
C.工程监理合同纠纷 D.工程施工合同纠纷 E.土地使用权转让纠纷
参考答案：AE
专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域的关系是：凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。发包人和承包人也可根据《民事诉讼法》第25条的规定，在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地(工程所在地)的范围内，通过协议确定管辖法院。
451. 两个人民法院之间因管辖权发生争议，正确的处理方法是( )。
A.由双方协商解决 B.由最先受理的法院管辖
C.由最先收到起诉状的法院管辖 D.报请双方共同的上级法院指定管辖 E.根据当事人的选择确定
参考答案：AD
有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商解决不了的，报请他们的共同上级人民法院指定管辖。
452(2009)下列关于诉讼管辖的表述正确的是( )。
A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
B.建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
参考答案：A
1.基层人民法院管辖第一审民事案件，法律另有规定除外。
2.中级人民法院管辖下列第一审民事案件：(1)重大涉外案件;(2)在本辖区有重大影响的案件;(3)最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。
3.高级人民法院管辖在本辖区有重大影响的第一审民事案件。最高人民法院管辖下列第一审民事案件：(l)在全国有重大影响的案件;(2)认为应当由本院审理的案件。
人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。
453. 甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该诉讼管辖方式为( )
A. 一般地域管辖 B. 协议管辖 C.专属管辖 D. 指定管辖
参考答案：B
454(2010)为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中( )若与审理的案件有利害关系，应当回避。
A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人 E.被告方的诉讼代理人
参考答案：ABC
审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避：1.是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;2.与本案有利害关系;3.与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。
当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定;审判人员的回避，由院长决定;其他人员的回避，由审判长决定。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。申请人对决定不服的，可以在接到决定时申请复议一次。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对复议申请，应当在三日内作出复议决定，并通知复议申请人。
455 (2011)关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有( )
A、当事人必须在案件开始审理前提出回避申请
B、当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出
C、案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人员的，无需回避
D、人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出
E、申请回避复议期间，被申请回避的人员不停止参与本案的工作
参考答案：BDE
456(2011)建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将( )列为共同被告。
A、招标代理机构 B、总承包企业 C、分包企业 D、实际施工人 E、建设行政主管部门
参考答案：BCD
因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
457. 非经特别授权，诉讼代理人不得( )
A 申请法官回避 B 申请证人出庭 C 申请证据保全 D 申请变更诉讼请求
参考答案：D
委托他人代为诉讼的，必须向人民法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书，授权委托书必须记明委托事项和权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。
458(2009)某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在( )前未起诉，法院将解除该财产保全。
A、3月22日 B、3月18日 C、3月13日 D、3月12日
参考答案：B
财产保全诉前财产保全和诉讼财产保全。
1.诉前财产保全 是指在起诉前，人民法院根据利害关系人的申请，对被申请人的有关财产采取的强制措施。采取诉前保全，须符合下列条件：(l)必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害;(2)必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施;(3)申请人必须提供担保，否则，法院驳回申请 人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全措施的，应当立即开始执行。当事人不服人民法院财产保全裁定的，可以申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后15日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。
2.诉讼财产保全 是指人民法院在诉讼过程中，为保证将来生效判决的顺利执行，对当事人的财产或争议的标的物采取的强制措施。采取诉讼财产保全，应符合下列条件：(l)可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或难以执行的案件;(2)须在诉讼过程中应当事人提出申请，或者必要时法院也可依职权作出。(3)人民法院可以责令申请人提供担保。若情况紧急时，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。
459(2007)某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中正确的是( )
A、人民法院可直接裁定先予执行 B、王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C、因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行 D、若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失
参考答案：B
先予执行，是指人民法院对某些民事案件在作出终局判决前，为了解决权利人的生活或生产经营急需，根据其申请，裁定另一方当事人预先履行一定义务的诉讼措施。人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以书面裁定先予执行：1.追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的;2.追索劳动报酬的;3.因情况紧急需要先予执行的。先予执行的适用条件：1.当事人之间权利义务关系明确;2.申请人有实现权利的迫切需要，不先予执行将严重影响申请人的正常生活或生产经营;3.被申请人有履行能力;4.申请人向人民法院提出了申请，人民法院不得依职权适用;5.在诉讼过程中。人民法院应当在受理案件后终审判决前采取。先予执行应当仅限于当事人诉讼请求的范围，并以当事人的生活、生产经营急需为限。先予执行的程序：1.申请 先予执行根据当事人的申请而开始。2.责令提供担保 人民法院应据案件具体情况来决定是否要求申请人提供担保。如果认为有必要让申请人提供担保，可以责令其提供;不提供的，驳回申请。3.裁定 人民法院对当事人先予执行的申请，经审查认为符合法定条件的，应当及时作出先予执行的裁定。裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可申请复议一次。人民法院裁定先予执行后，经过审理，判决申请人败诉的，申请人应返还因先予执行所取得的利益。拒不返还的，由法院强制执行，被申请人因先予执行遭受损失的，还应赔偿被申请人的损失。
460、民事诉讼中，紧急情况下，可裁定先予执行的案件不包括( )。
A、追索赡养费的 B、追索医药费的 C、追索劳动报酬的 D、追索违约金的
参考答案：D
461. 当事人申请( )的，人民法院应当要求申请人提供担保。
A、诉讼财产保全 B、诉前财产保全 C、先予执行 D、证据保全
参考答案：B
462. 根据我国《民事诉讼法》的规定，在必要时未经当事人申请人民法院可以依职权直接裁定采取的措施是( )。
A.诉讼财产保全 B.诉前财产保全 C.先予执行 D.撤销仲裁裁决
参考答案：A
463. 以下起诉不予受理的是( )
A. 原告与本案无直接利害关系 B.无明确的被告
C. 无具体的诉讼请求、事实和理由 D.证据不足 E. 超过诉讼时效
参考答案：ABC
起诉的条件如下：1.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2.有明确的被告;3.有具体的诉讼请求、事实和理由;4.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖的范围。
464、建设单位不服一审法院作出的财产保全的裁定，则它应当至迟在裁定书送达之日起( )内向上一级人民法院提起上诉。
A 10 日 B 15 日 C 20 日 D 30 日
参考答案：A
对判决不服，提起上诉的时间为15天;对裁定不服，提起上诉的期限为10天。只有当双方的上诉期都届满，均未提起上诉的，裁判才发生法律效力。
465、2009 年3 月施工单位终审败诉，2011 年5 月施工单位取得确切证据，足以证明原终审法官存在贪赃枉法行为，则以下说法错误的是( )
A、不能申请再审 B、可以在知道之日起3 个月内申请再审
C、可以通过检察院抗诉发动再审 D、可以向上级法院申诉
参考答案：A
当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出;二年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，彻私舞弊，枉法裁判行为的，自知道或者应当知道之日起三个月内提出。
466.下列解决纠纷的文书中，可以作为执行依据的法律文书是( )
A.当事人一方拒签的仲裁调解书 B.双方签收的行政调解书
C.双方在仲裁中达成的和解协议 D.生效的行政征收决定
参考答案：D
执行根据是执行程序发生的基础，没有执行根据，当事人不能向人民法院申请执行，人民法院也不得采取强制措施，执行根据主要有：1.人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等;2.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书;3.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、生效的仲裁调解书;4.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;5.人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定;6.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。
467.甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，以一审判决事实不清为由向该市中级法院提出上诉，二审法院查清事实后依法进行了改判。甲的住所地在该市二区，但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有20 万元的钢材。如果甲不执行二审法院的判决，乙应当向该市( )法院申请强制执行。
A.一区 B.中级 C.二区或三区 D.一区或三区
参考答案：D
发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
468. 终审判决要求建筑公司向农民工支付工资合计5 万元，支付日期截止于2009 年8月5 日。但是，届时建筑公司却没有支付，则农民工至迟应在( )前申请强制执行。
A.2010 年8 月5 日 B.2010 年2 月5 日 C.2011 年8 月5 日 D.2009 年9 月5 日
参考答案：C
申请强制执行应提交申请强制执行书，并附作为执行根据的法律文书。申请强制执行，还须遵守申请执行期限，申请执行的期间为两年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
469. 人民法院自收到申请执行书之日起超过( )未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院再申请执行。
A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年
参考答案：B
人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。
470(2010)当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审 B.负责执行的 C.原告所在地 D.被告所在地
参考答案：B
当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正。理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。
471(2009)某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。
A、冻结 B、扣留 C、拍卖 D、提存
参考答案：A
472.下列关于仲裁裁决执行的说法中错误的是( )。
A.一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应终结执行
B.一方当事人不履行义务的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的相关规定向人民法院申请执行
C.撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当恢复执行
D.人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行
参考答案：A
当事人对仲裁协议的效力有异议，一方申请仲裁机构确认协议有效，另一方请求人民法院确认仲裁协议无效，如果仲裁机构先于人民法院接受申请并已作出决定，人民法院不予受理。如果仲裁机构接受申请后尚未作出决定的，人民法院应予受理，同时通知仲裁机构中止仲裁。
473.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权。这表现在( )
A.一方当事人向法院起诉的，法院不予受理
B. 一方当事人向法院起诉未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应当驳回起诉
C.仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院不予受理
D. 仲裁裁决生效后，当事人向法院申请撤消仲裁裁决的，法院不予受理
E. 仲裁裁决生效后，当事人向法院申请强制执行仲裁裁决的，法院不予受理
参考答案：ABC
仲裁裁决从裁决书作出之日起发生法律效力。其效力体现在以下几点：(1)当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼;(2)仲裁机构不得随意变更已经生效的仲裁裁决;(3)其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁决;(4)仲裁裁决具有执行力。
474(2007)甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由某仲裁委员会裁决。后双方因工程质量引发纠纷，甲向约定的仲裁委员会申请仲裁。如果乙对仲裁协议效力有异议，根据《仲裁法》规定其应当在( )前提出。
A.仲裁答辩 B.仲裁庭首次开庭 C.开庭调查 D.仲裁裁决作出
参考答案：B
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。
475(2010)当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )
A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
参考答案：D
476.关于仲裁的特点，说法错误的是( )。
A.没有仲裁协议，仲裁机构不得受理仲裁申请
B.因房产继承纠纷产生的争议，当事人约定的仲裁协议无效
C.当事人对仲裁协议效力有异议，应当在仲裁首次开庭时提出
D.合议仲裁庭，由当事人各选定一名仲裁员，首席仲裁员须由仲裁委员会主任指定
E.合议仲裁庭不能形成一致意见时，应按照首席仲裁员的意见作出裁决
参考答案：CDE
合议仲裁庭仲裁员的产生 当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
独任仲裁庭仲裁员的产生 独任仲裁员应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定该独任仲裁员。当事人没有在规定期限内选定的，由仲裁委员会主任指定。
仲裁裁决是由仲裁庭作出的。独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决。合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体做出仲裁裁决。当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决;在仲裁庭无法形成多数意见时，按首席仲裁员的意见作出裁决。
477.河北甲建筑公司与山西乙建材公司签订二份材料采购合同，合同约定，“因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁”，后来合同履行过程中发生争议，甲公司向北京仲裁委员会申请仲裁，乙公司则向甲公司所在地河北省人民法院提起诉讼，该法院立案受理后，甲公司对该法院管辖提出异议，此时法院应该采取( )。
A.裁定不予受理 B.裁定本院具有管辖权
C.裁定驳回起诉 D.裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁机关受理
参考答案：B
478 (2007 )如果甲、乙双方没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁庭的组成形式，则下列做法正确的是( )。
A.仲裁委员会驳回仲裁申请 B.由仲裁委员会主任指定
C.推定选择独任仲裁庭 D.推定选择合议仲裁庭
参考答案：B
479.甲公司与乙公司之间的建设工程合同纠纷，双方在仲裁过程中达成和解协议，此种情况下甲公司不具有下列哪一种权利?
A.请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 B.撤回仲裁申请
C.对和解协议进行反悔，请求仲裁庭依法作出裁决 D.请求法院执行仲裁过程中达成的和解协议
参考答案：D
和解协议不论是谁做出的都不具有强制执行的效力。调解协议只是仲裁庭和法院做出的才具有强制执行的效力，其他机构做出的不具有强制执行的效力。
当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁。
仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商、互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的一种制度。在作出裁决前可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。经仲裁庭调解，双方当事人达成协议的，仲裁庭应当制作调解书，经双方当事人签收后即发生法律效力。如果在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。仲裁庭除了可以制作仲裁调解书之外，也可以根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等的法律效力。
480.A 公司与B 公司因某一建筑工程承包合同发生争议，双方约定提交C 仲裁委员会进行仲裁。对此案仲裁庭的审理方式为( )。
A.不能开庭进行审理 B.公开开庭审理
C.公开开庭审理，但双方当事人要求不公开审理的，由仲裁庭作出决定
D.不公开开庭审理，但双方当事人要求公开审理的，由仲裁庭作出决定
参考答案：D
仲裁审理的方式可以分为开庭审理和书面审理两种。开庭审理是仲裁审理的主要方式。开庭审理不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。书面审理是指在双方当事人及其他仲裁参与人不到庭参加审理的情况下，仲裁庭根据当事人提供的仲裁申请书、答辩书以及其他书面材料作出裁决的过程。书面审理是开庭审理的必要补充。
481(2009I)、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是( )。
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力
C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力
参考答案：AE
482.关于仲裁裁决的撤消，以下说法正确的是( )
A.法院可以主动撤消违法的仲裁裁决 B.当事人可以向上级仲裁委员会申请撤消仲裁裁决
C.当事人应当在仲裁裁决生效后2年内提出申请
D.当事人申请撤消仲裁裁决应当有法定理由，并有确切证据
参考答案：D
仲裁裁决撤销，是指对符合法定应予撤销情形的仲裁裁决，当事人申请，人民法院裁定撤销仲裁裁决的行为。仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须符合下列条件：1.提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人。2.必须向有管辖权的人民法院提出撤销的申请。当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。3.必须在法定的期限内提出撤销申请。当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。4.必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形。
483 (2011)当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有( )
A、没有仲裁协议的 B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的
C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的
E、仲裁所依据的证据是伪造的
参考答案：ABDE
法律规定应当撤销仲裁裁决的情形包括：1.没有仲裁协议;2.仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁;3.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序;4.仲裁裁决所依据的证据是伪造的;5.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据;6.仲裁员在仲裁该案时有索贿、循私舞弊、枉法裁决的行为。
484 (2009)根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括( )。
A.约定的仲裁协议无效 B.仲裁事项超越法律规定的仲裁范围
C.适用法律确有错误 D.原仲裁机构被撤销 E.申请人死亡
参考答案：ABC
对国内仲裁而言，不予执行仲裁裁决的情形包括：1.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的，2.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;3.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;4.认定事实的主要证据不足的;5.适用法律确有错误的;6.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、循私舞弊、枉法裁决行为的。
人民法院经组成合议庭审查核实仲裁裁决，确认有以上情形之一的，应当作出不予执行的裁定，并将此裁定送达双方当事人和仲裁委员会。如果人民法院发现仲裁机构做出的调解书确有错误，也应当不执行。仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。
485(2007)建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是( )
A.申请行政复议或提起行政诉讼 B. 申请仲裁或提起民事诉讼
C.申请行政复议后提起行政诉讼 D. 申请仲裁后提起民事诉讼
参考答案：B
当事人可以申请复议的情形通常包括：1.行政处罚 即当事人对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的;2.行政强制措施 即当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的;3.行政许可 包括当事人对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的，以及当事人认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记等有关事项，行政机关没有依法办理的;4.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的;5.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;6.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议：1.行政机关的行政处分或者其他人事处理决定。当事人不服行政机关作出的行政处分的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉。2.行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，如建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解、劳动部门对劳动争议的调解、公安部门对治安争议的调解等，当事人应当依法申请仲裁，或者向法院提起民事诉讼。
486(2009)对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向( )申请行政复议。
A、市建设行政主管部门 B、市人民政府
C、省级建设行政主管部门 D、省级人民政府 E、国务院建设行政主管部门
参考答案：BC
当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。
487.行政复议期间，行政行为不停止执行，但有下列例外( )：
A.申请人认为需要停止执行的 B.被申请人认为需要停止执行的
C.复议机关认为需要停止执行的 D.复议机关同意停止执行的 E.法律规定应停止执行的
参考答案：BCDE
行政复议期间具体行政行为不停止执行。但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1.被申请人认为需要停止执行的;2.行政复议机关认为需要停止执行的;3.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的;4.法律规定停止执行的。
488(2007)施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A 对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B 撤销施工单位资质证书的决定
C 因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D 关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
参考答案：B
人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：1.国防、外交等国家行为;2.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;3.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;4.法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
提起行政诉讼应符合以下条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。
489. 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5 月20 日作出，施工单位5 月25 日收到。8 月1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是( )
A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉
B. 施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉
C.施工单位只能向法院起诉
D. 施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉
参考答案：C 做题吧 -免费在线做题网站 www.9797t.com
当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内起诉，法律另有规定的从其规定。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道做出具体行政行为之日起3个月内提出，法律另有规定的除外。起诉应以书面形式进行。
490.行政诉讼判决生效后，被告行政机关拒绝履行判决的，( )
A.应由原告向一审法院申请强制执行 B.由二审法院责令一审法院采取执行措施
C.一审法院主动采取执行措施 D.由被告上级主管部门责令被告履行
参考答案：C
当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁定。原告拒绝履行判决、裁定的，被告行政机关可以向第一审法院申请强制执行，或者依法强制执行。被告行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审法院可以采取以下措施： 1、对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨;2、在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处以罚款;3、向该行政机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院;4、拒不履行判决、裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。
相关推荐：
2013二级建筑师--法规及相关知识习题汇总
2013年二级建筑师《施工管理》考前模拟题汇总
2013年二级建筑师《法规与对应知识》命题考点解析汇总
读书人网注册建筑师频道：http://www.reader8.net/exam/jzs/